![](/static/css-so/line.png)
![](/static/css-so/search.png)
2022-12-13740
□本报通讯员 曾宪佳
张某与某房产公司签订《商品房买卖合同》,购买某房产公司开发的商品房一套,房屋总价款为1267286元。合同约定某房产公司应当在2020年10月30日前将房屋交付给张某。张某通过自付及银行贷款方式付清房款后,某房产公司直到2021年3月18日才向张某发出交房通知,通知张某收房。
张某认为,某房产公司逾期交房已超过合同约定的交房期限139天之多,符合合同约定的解除条件,遂诉至法院,要求解除商品房买卖合同及购房担保借款合同,由某房产公司返还其已支付的购房款,剩余贷款由某房产公司向银行归还并赔偿其利息损失。
张家港法院审理后认为,张某与某房产公司签订的《商品房买卖合同》、张某与银行签订的《个人购房担保借款合同》均是各方真实意思表示,合法有效,各方应按约定履行各自义务。
根据《商品房买卖合同》的约定,某房产公司应当在2020年10月30日将案涉商品房交付给张某,但某房产公司直至2021年3月18日才通知原告交房,共计逾期139天。扣除疫情因素对逾期交房影响的45天合理期间,仍逾期94天,符合合同“逾期交房超过60日,买受人有权解除合同”的约定,故对张某解除商品房买卖合同的主张予以支持。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》相关规定,张某请求解除银行签订的《个人购房担保借款合同》,于法有据,应予支持,某房产公司应将收受的张某的购房款本金387286元、已偿还的房屋贷款本金(具体数额以判决生效之日的银行系统计算数额为准)返还张某;并将已收受的银行发放的88万元购房贷款扣除上述张某已偿还本金后的剩余本金及逾期利息(具体数额以判决生效之日的银行系统计算数额为准)返还贷款银行,并赔偿张某实际利息损失。
一审宣判后,某房产公司对判决不服,向苏州中院提起上诉。苏州中院二审判决驳回上诉,维持原判。
法官点评:在当前商品房买卖中,购房人一般都通过银行按揭贷款方式支付购房款,开发商为及时收取购房款,也会为购房人的贷款向银行提供担保。但实践中,当开发商违约导致商品房买卖合同解除后,购房人还应不应该继续归还银行贷款,令许多购房人感到困惑。对此,《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定了开发商违约导致商品房买卖合同解除情形的银行贷款处理方式,开发商此时不仅应当返还购房人已付的首付款、已支付的贷款本金及利息,还应当继续向银行归还购房人剩余的银行贷款及利息,一定程度上突破了贷款合同的相对性,为此类争议的解决提供了法律依据,有力维护了购房人的合法权益。
二、保险理赔有哪些理赔程序. 第二十二条规定:保险事故发生后,按照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时,投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的 …
注册公司的流程和费用因地区和公司类型而异,以下是一些一般的流程和费用供参考: 核名:到工商局去领取一张“企业 (字号)名称预先核准申请表”,填写你准备取的公司名称,由工商局上网 (工商局内部网)检索是否有重名,如果没有重名,就可以使用这个名称,就会核发一张“企业 (字号)名称预先核准通知书”。 这一步的手续费是30元。 租房:去 …
对于保险理赔 ,保险公司提出的“应赔尽赔”,有时候与消费者所理解的存在一定的偏差,从而使得消费者产生了“这也不赔那也不赔”的感觉。澎湃新闻记者查阅一些保险公司 …
注册公司费用根据注册难易程序,费用有所差异,费用一般在1000到3000 元不等。个人公司注册的流程 1、核名 注册公司的时候,我们要先把自己的公司名字上报工商局进行名字 …
一、无牌上路行驶怎么处罚1、上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,公安机关交通管理部门应当扣留机动车,通知当事人提供相应的牌证、标志或者补办相应手续,并可以处警告或者二十元以上二百元以下罚款。
交通事故赔偿标准一、医疗费:(一)概念:医疗费是指为了使直接遭受人身伤害的人恢复健康、进行医疗诊治的过程中所花费的必要费用。(二)法律依据:《最高人民法院关于审理 …
(自己有注册地址) 2、银行(市场费用每年500到2000不等) 找银行开立公司的基本对公账户。目前需要到公司注册地址拍照,核验场地,具体可以到你选择的银行了解。 …
交通事故赔偿项目,是指交通事故当中肇事者给予受害者的赔偿所包含的项目,主要包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院期间伙食补助费、营养费、鉴定 …
二、 公司注册 费要花多少钱. 1、工商局工商名称核准,40元. 2、公司办公室房租6个月,6000元. 3、 租房合同 打印费5份15元, 房产证 复印件5张2.5元. 4、租房的 印花税 12元. 5、下载 公司章程 的上网费2元,公司章程打印费15元. 6、刻法人私章20元. 7、会计师事务所 ...
四、最新交通事故诉讼证据一览表(2021) 一、证明事故发生经过及责任划分的证据 1、道路交通事故责任认定书。 2、相关现场、车辆损失照片。 二、证明身份的证据 …
驾驶无牌车上路属于机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的行为,会被处警告或者20元以上200元以下罚款。 对于无牌车辆的 行政处罚 不服的,可以到上一级的交通部门申请复议或者直接到 法院 起诉。 驾驶无牌车辆出现交通事故的,将按以下的责任认定: 1、车辆在买卖过程中,因未过户而导致在车辆管理所不能办理 …